Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Diskuze

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  17.01.2008 17:27 Vladislav Kladivo <hammer2@seznam.cz>
 
Ministerstvo spravedlnosti dluží miliony korun
11.06.2007 - 07:38, autor: ČTK.

Praha - Ministerstvu spravedlnosti se nedostávají peníze na to, aby platilo firmám, které od něj v minulosti dostaly zakázky za stamiliony korun. Vše došlo až tak daleko, že jedna ze stavebních společností prodala šedesátimilionový dluh zahraniční bance. Píšou to Hospodářské noviny (HN) s tím, že velkorysé investice do oprav soudů nebo stavby Justičního paláce v Brně zahajoval bývalý ministr Pavel Němec (US-DEU), který už dříve čelil nařčení, že v úřadu plýtval penězi.

Pohledávka vznikla během opravy budovy olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě. Akce za 380 milionů korun se dostala do problémů loni na podzim. Firmě Tchas, která soud rekonstruovala, ministerstvo ke konci dubna dlužilo 112 milionů. Část pohledávky, asi 58 milionů, proto společnost prodala rakouské Dexia Kommunalkredit Bank AG, která se na podobné obchody zaměřuje.

Když nový ministr Jiří Pospíšil (ODS) a jeho tým lidí nastoupili v září na ministerstvo, chyběla v rozpočtu podle HN miliarda pro justici a 300 milionů na vězeňství. "Být to soukromá firma, tak je zralá na konkurz pro předlužení," řekl HN ekonomický náměstek František Steiner. Exministr Němec to ale odmítá. Všechny investice podle něj schválilo ministerstvo financí, takže na to musely být peníze.





Na základě těchto článků si Vám dovoluji napsat problémy s firmou Tchas která naší firmě nezaplatila za provedené práce.

pozor na Tchas
Napsal Vladislav Kladivo
Středa, 28. listopad 2007, 17:40
KDO NEKLADE ZLU ODPOR,
STÁVÁ SE JEHO OBĚTÍ!

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o přečtení tohoto článku, jedná se o spor mezi firmou Tchas a naší firmou Hammer.


TCHAS, s r. o. , Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1139/22, PSČ 709 06

IC: 15504158

DIC: CZ 15504158


V roce 1992 jsem začal podnikat jako fyzická osoba na živnostenský list v oboru dopravy. V roce 1996 jsem rozšířil podnikání v oblasti stavebních, speciálních „výškové práce“ a úklidových prací. Mezi naše významné odběratele patří tyto firmy:Sklárny Chudeřice, a. s. ; Papírna Štětí, a. s. ; Norske Skog, a. s. ; Agrostav, a. s. ; Betonstav, a. s. ; Skanska, a. s. ;

Nord stav, a. s. a další……..

Naše firma se bohužel občas setkala s firmou, která nebyla vůči svým závazkům solventní a několikrát se nám stalo, že jsme byli nuceni vyfakturovat nižší částku než byla skutečná cena za dílo. Ponížená částka dělala cca 15% z celkové fakturační částky. Převážně se jednalo o firmy,s.r.o. a částky nebyly tak vysoké, aby ohrozily chod firmy.

Do problému, který nejde jinak nazvat než krach nejen firmy, ale i mojí osoby, nás dostala firma Tchas Ostrava, která naší firmě nezaplatila provedené práce a poskytnutý materiály na jejich stavbu. Hlavní vinu na celé kauze má p. Ing. Kašpar


Naše firma začala provádět stavební práce pro firmu Tchas Ostrava od ledna roku 2006 na stavbě Praha, bytový dům Prosek, kde firma Tchas stavěla pro firmu Finep Praha tři bytové domy. Naše firma prováděla odborné stavební práce v hodinové sazbě 140,-/1hod po dobu dvou měsíců leden - únor. Fakturace proběhla bez zbytečně dlouhých splatností a v pořádku. V průběhu stavebních prací nám stavbyvedoucí nabídnul účastnit se výběrového řízení na dodávku obkladů a dlažeb včetně jejich montáže. Náš rozpočtář vypracoval cenovou nabídku dle požadovaného zadání. Naše firma byla vybrána na kompletní dodávku a montáž jednoho ze tří objektů. Smlouvu o dílo obě strany podepsali a potvrdili termín nástupu.

V průběhu stavby se zjistilo, že požadovaný rozsah prací není úplný a při stavebních pracích nám nebyla odsouhlasena cena za více práce. Tyto více práce bylo nutné provést v průběhu realizace „ zabudování vanových dvířek, rohových a ukončovacích lišt, atd….“ .

Na daný termín jsme připravili několik subdodavatelů, brigádníků a stavbyvedoucího pro danou akci „celkový počet se pohyboval cca 30 lidí“. Týden před nástupem na danou zakázku jsem volal stavbyvedoucímu a ten mi sdělil, že nástup bude o několik dní posunut. Pokud by se jednalo řádově o pár dní „ 5 až 10 dní „ nic by se nestalo, ale čekání na zahájení prací trvalo cca 2 měsíce, tím dohodnuté subdodávky už na daný termín nebyly volné. V průběhu čekání na zahájení nás požádal stavbyvedoucí, abychom objednali materiály na stavbu. Objednali jsme materiály, které se složily na stavbě a od této doby nám běžela splatnost faktury. Materiály byly uskladněny po dobu třech týdnů bez možnosti využití.

Na danou akci jsme nastoupili dne 3. 5. 2006 a zjistili jsme nepřipravenost stavby z důvodu nerovnosti omítek a jejich následnou vlhkost. Provedli jsme hydroizolace na omítky, které byly nepřipravené a vlhkost omítek byla vyšší než je předepsaná norma při montáži. Předepsaná vlhkost je 8% a vlhkost omítek byla nad 35%. Na vady a překážky v řádném plnění zakázky jsme poukázali ve stavebním deníku. V průběhu stavby nám byla poničena provedená práce, a to díky koordinaci ze strany Tchasu. Odběratel prací do stavebního deníku napsal, že poničené práce budou přeúčtovány firmě Ross, která způsobila poničení prací.

Na tak velké stavbě firma Tchas neprováděla koordinační dny, které jsou standardní na každé větší stavbě.

Po měsíci prací jsme chtěli vyfakturovat provedené práce, ale stavbyvedoucí p. Sztefek nám sdělil, cituji: „ to hovno co jste udělali chcete zaplatit “, ale rozsah prací dělal přes 350 000,-. Naše firma musela začít financovat stavbu z jiných staveb, které jsme současně prováděli. Měli jsme spočítáno, že pokud nám bude umožněno vyfakturovat další měsíc ustojíme to z jiných zdrojů a upozornili jsme na to vedení stavby.

Bez dodatku ke smlouvě o dílo objednatel část naší zakázky předal další firmě, která odebírala náš materiál. Materiály odebírala nová firma bez žádné dohody.

Na stavbě se jednalo hlavně o špatnou koordinaci stavebních prací, komunikaci mezi techniky od objednatele a neustálé opravy stavebních prací ( viz stavební deník ). Neumožnění prací dle potřeb zhotovitele a někdy až úmyslné bránění v přípravách pokračujících prací.

Firma Tchas obcházela naše subdodavatele a informovala se na smluvní vztahy s naší firmou a snažila se přetáhnout naše dodavatele na svoji stranu ( viz. dodavatel obkladů a dlažeb a firma Zemostav ). Díky tomu několik našich dodavatelů ukončili s naší firmou smluvní vztah a nové firmy na tak špatně připravenou stavbu ani nenastoupili. Jedna firma z Ostravska mi při příjezdu na stavbu řekla, že firma Tchas neplatí a odjela zpátky.

Po těchto problémech na stavbě a neumožnění vyfakturovat provedené práce jsme museli ukončit činnost na této stavbě. Na stavbu jsme nastoupili 3. 5. 06 a skončili jsme 15. 7. 06 z důvodu neplacení prací a materiálů. Toto ukončení jsme museli provést i na ostatních stavbách z důvodu finančního krachu. Na druhé stavbě jsme měli zakázku cca 1 000 000,- na stavební práce. Na této stavbě nám firma poskytla mimořádnou zálohu ve výši 90 000,- , kterou jsme použili z části i na financování stavby pro firmu Tchas. Tuto zakázku jsme taktéž museli přerušit v polovině prací z důvodu finanční krize. Na třetí stavbu, která byla před podpisem smlouvy jsme ani nenastoupili a museli zakázku odmítnout.

V té době jsme měli obchod s kanceláří v Praze na Palmovce, kde díky firmě Tchas vzniknul dluh a naše mobilní telefonní čísla, které jsme měli od roku 1996 nám byly odpojeny. Dále máme dluh v KB bance, která na nás podala žalobu.

Firma Tchas na naše výzvy ohledně vyrovnání závazků reagovala neadekvátně a úmyslně protahovala vyúčtování s naší firmou.

Vyúčtování provedl náš rozpočtář dle smlouvy o dílo. Toto vyúčtování jsme předložili firmě Tchas, která nesouhlasila s vyúčtováním. Vyúčtování prováděl p. Kašpar, který se snažil ponížit ceny u jednotlivých prací a materiálů. Ceny za provedené práce byly oceněny bez materiálů, ale p. Kašpar provedl vyúčtování tak, že z cen za práce odečetl materiály, i když tyto materiály byly oceněny zvlášť. Z tohoto důvodu jsme nemohli souhlasit s výslednou cenou. Například na ceně za práce dle smlouvy o dílo:

Montáž obkladu cena dle SoD ……… 289,50 byla ponížena na cenu 204,50

Montáž dlažby cena dle SoD ……….. 295,00 byla ponížena na cenu 126,50

Po několika měsíční urgenci a bez výchozí situace jsme napsali dopis směřovaný na stavební firmy, aby si dali pozor na firmu Tchas. Díky tomuto dopisu nás oslovil p. Paclt, který je generální ředitel ve věcech stavebních a domluvil si s námi jednání. Na jednání jsme se dohodli, že naše firma napíše omluvný dopis na základě vyrovnání a zaplacení dluhu. Vyrovnání ze strany Tchasu nedošlo a naše firma omluvný dopis neposlala, toto se mělo uskutečnit do 4. 10. 06 . Jednání probíhalo v Ostravě. Naopak firma Tchas na moji osobu podala žalobu za pomluvu. Do 23. 10. 07 nám nikdo z Firmy Tchas nezvedal telefon ani nereagovali na e-maily.

Vzhledem k tomu, že na mojí osobu byla uvalena exekuce a již jsme přišli o nemovitost byli jsme nuceni několikrát denně volat řediteli p. Varmužovi, který je podepsán pod SoD a urgovat vyrovnání vzniklého sporu. Pan Varmuža po několika dnech usilovného volání a předávání telefonu sekretářce nám telefon zvednul a navrhnul jednání, které se nakonec ze strany p. Varmuži nekonalo.

V dnešní době jsem bez příjmů a díky firmě Tchas se mi zhroutilo manželství, majetek a chuť do podnikání. Momentálně na mou osobu jsou uvaleny exekuce:

1. exekuce za materiály

2. exekuce za obchod a kancelář

3. exekuce za ossz

4. exekuce na vzp

5. ušlí zisk

6. nedokončená druhá stavba

7. psychická újma

Veškeré průtahy, neadekvátní jednání a úmyslné ponižování cen a likvidaci firmy naše firma připisuje na vrub p. Kašpara. Při jednání na stavbě udeřil do stolu a prohlásil, že půjde klidně přes mrtvoly a že si můžeme stěžovat, kde chceme, protože firma Tchas má roční obrat více než 7 miliard a díky obratu si může zaplatit kvalitní právníky. Na základě našich e-mailů se nám ozvalo několik firem, že měli stejné problémy na stavbách. Máme informace ohledně neprůhledných výběrových řízení s městem, na státních zakázkách v několikanásobném předražením. Na jmenované stavbě nám byl odcizen materiál a poskytnut na jiný objekt, který jsme neměli v SoD, aniž by byl písemně veden ( tento přesun materiálu nařídil p. Kašpar) . Několik subdodavatelů bylo poníženo na fakturaci a v případě potřeby jsou nakloněny svědčit u případného soudu.

Z těchto důvodů hledáme vhodný právní subjekt, který mojí osobu bude zastupovat nejen ve věci Tchasu, ale i následné exekuce.

dne 19. 11. 2007 Praha

Vladislav Kladivo

Hammer

IC: 48314501

DIC CZ7103092766

Kontakt:
Vladislav Kladivo

Javorová 3026

415 01 Teplice

GPRS: +420604545246

e-mail: hammer1@volny.cz

P.S.

Dva vlastníci této společnosti p. Lasák a p. Daněk jsou na seznamech STB, proč jsme tenkrát stáli na letné a cinkali klíčema když stejní lidé nadále likvidují osoby, firmy.
  13.08.2009 11:06 simir7 <pavelekf@seznam.cz>
 
Dobrý den.pane Langře ještě brečíte jak ty vaše fakany všichni sledujou.vy jste synonym korupce a ta vaše zasraná ods.Ted brečíte jak z vašeho ministerstva bývalého pan pecina vyhazuje vaše podřízené bývalé,já jsem manažer a já si můžu vybrat kohokoliv,aspon se ukazuje že to byli pěkní kryplové.chci si zabrečet s vám aspon si zahrajeme divadlo.Divim se lidem že vám to žerou.naschledanou.
  13.08.2009 12:16 tý brďo
 
Doufám, že se nikde jinde písemně neprojevuješ. Tohle se málokde vidí.
  14.08.2009 17:10 Modrybatuzek <evrisendi@seznam.cz>
 
Přestaň se navážet do našeho drahého pana Langra s tou svojí nemožnou gramatikou a podivným slohem, člověk musí být nadprůměrně inteligentní, aby vůbec pochopil, co tím seskupením na sebe nenavazujících slov myslíš.
  16.08.2009 09:49 pro pro pravda
 
to je jenom zááááávist.
  13.08.2009 09:17 poslanče
 
langere,z přečteného článku v diskuzích slibujete,že se v říjnu vrátite.PROBOHA jen to ne!!!!!!to už by v ulicích nezbyl už opravdu žádnej policajt,a na prezidiu ti anální dobytci by vás plácali po ramenou,jak je to teď moc fajn.Pan Pecina je proti vám FRAJER a tak to vnímá celá policie,tak vás prosím,pane poslanče langere,necpěte se tam,kde jste to již zlikvidoval,touha po moci je u vás velká,ale většina policistů vás nesnáší-jako vy je.
  13.08.2009 10:15 CDStrojvedouci
 
Běž si radši dát svačinu ubulánku
  13.08.2009 17:02 milan
 
...jetli ty jsi CDstrojvedoucí, tak já jsem kapitán orbitální stanice MIR :-)))
  14.08.2009 09:03 CDStrojvedouci
 
Pro Milana:
To jsem CDStrojvedoucí.Ty jseš tak maximálně.Ty jseš tak maximálně mrdka.A nauč se psát ty joudo,než něco napíšeš dvakrát si to přečti po sobě a nebo vrať se do školních lavic.
  13.08.2009 09:11 libek1506
 
Včera jsem šel kolem jednoho baráku, vedle stála míchačka na maltu a tvrdla v ní malta. Opodál stáli 2 zedníci a svačili. Neskutečný !!!!
  13.08.2009 09:20
 
zase viděl svačit řidiče autobusu a to přímo v autobusu,no opravdu hrůza.
  12.08.2009 18:24 Renda
 
Takže včera jsem byl svědkem nehoráznosti, kdy jedna policistka jde z nákupu s plnou igelitkou v uniformě a její kolega na ni čeká v zákazu zastavení. Je to nehoráznost a udělal bych čistku a jak někdo psal vnitřní audit. proč nemají všechny vozy GPS.
  12.08.2009 21:53 pavel
 
A ty sis Rendo nikdy v práci svačinu nekoupil a rovněž ses nikdy nedopustil dopravního přestupku, tebe by měli svatořečit! :-)
  12.08.2009 22:02 Margot
 
Rendo opláchni si přirození a slunce v duši. Tohle je národ práskačů a nespokojenců jsme v tomto na 4 místě na světě.
  12.08.2009 22:51 Pavle
 
nemusíš nechávat nikoho "svatořečit", ale policista by měl jít příkladem, takže pro svačinku ano, ale netřeba proto "čekat v zákazu zastavení", že?
  13.08.2009 08:22 Ronin
 
for renda
A ty víš, že ten nákup byl zrovna pro ně, třeba jeli koupit jídlo pro pašíky. Všichni v pracovní době si můžou koupit jídlo jenom ne poldové. Doporučuji ti zajet si někdy ráno do marketu a nejlépe v dny, kdy tam probíhá nějaká akce tak tam na parkovišti bude stát jedna třetina firemních vozidel. V pracovní době nákup na týden a to ještě pro celou rodinu, ale to je v pořádku že ?
  13.08.2009 10:29 Ronine
 
pokud u marketu o víkendu stojí třeba všechna vozidla firemní a nakupují pro celou rodinu, je to věcí firmy, že toto ze svých (soukromých) financí umožňuje a své řidiče nepostihuje (i když možná tuto možnost řidič dostává od firmy jako benefit). Ovšem policie je financována ze státních peněz, takže soukromé aktivity se rovnají "černé jízdě". Jistě když si policista jedoucí např,ze zásahu "při cestě" dojde koupit svačinu, nikomu vadit nebude, ale s dodržením dopravních předpisů, což tedy "čekání v zákazu zastavení" není. A to je o té "příkladnosti policie", o rovném metru pro všechny,..atd. co lidem vadí a ne ta "svačina" koupená v pracovní době.
  13.08.2009 11:33 For Pavel
 
ano, něco jste viděl a v hlavě Vám to nebere, co ? Co když šel koupit kus žvance "a třeba za své" osobě zadržené...prd víte o policejní práci a děláte moudré. Tím se však policajtů nezastávám, protože jsou mezi nimi policisté a policisté, stejně jako mezi občany.
  12.08.2009 13:40 fekete
 
pro ale - tak třeba já, i když na tlačenkové místo, ale musím řici, že jsem se hodně rozhodoval (mám spoustu dětí)
  12.08.2009 13:43 fekete
 
bližší košile než kabát a tak jsem raději odešel, i když mě ta práce bavila (měl jsem na OHK SKPV poměrně úzkou specializaci a předtím jsem měl šéfa, který o práci něco věděl a nehonil si ego dupáním po lidech), jenže slušný šéf odešel, a snad si můžeme přiznat, že u P ČR (a nejen tam) se do šéfovských křesel dostanou kolikrát taková hovada, že jsem raději neriskoval ty čtyři plonkové roky (bez nároku na výsluhu) a jsem pryč, doufám, že není tak těžké nebo nelidské to pochopit - a ještě si dovoluji napsat, že jsem si svoje peníze zasloužil a nemám problém ani s braním renty (vidím sám, co mých spolužáků z VŠ vedle svých pracovních úvazků podniká, nebo pracuje mimo obor - pojišťovnictví, makléři, resp. shánění klientů pro makléře - já tu možnost neměl nebo jen se sevřeným zadkem načerno)
  12.08.2009 09:50 Franta
 
Takže bych uzavřel sázky. Já si myslím, že odejde sotva 800 policistů a to ještě z velkých měst. Byl by blázen, kdo odejde ze státního do nejistého civilu, kde si stěží v současné situaci vydělají po 13 ti letech více než u PČR. Bohužel někdy dojde k procitnutí pozdě a není návratu na původní flek. Když odejít tak do státního a nebo na tlačenkové místo.
  12.08.2009 10:00 for franta
 
už jich do července odešlo 700,je vidět,že jsi odborník...
  12.08.2009 12:34 ale
 
Kolik z nich v přechodném období mezi 10 - 15 lety, odcházeli většinou délesloužící...
  12.08.2009 20:58 ...
 
takže já jsem č.1
  12.08.2009 22:03 Alexis
 
Odešlo by hodně policistů, ale KRIZE je KRIZE.
  12.08.2009 07:38 Pavel
 
odchody:

http://www.novinky.cz/krimi/176106-policiste-kritizuji-reformu-t isice-z-nich-se-chystaji-odejit.html
  12.08.2009 22:04 Klaris
 
Odešlo mnoho odborníků a profiků a zůstává tu pouze stádo mladých netáhel a leváků......
  11.08.2009 17:02 pro zamyšlení - pan Kraus a blondýna <ilona.markova@volny.cz>
 
Na internetu pro pobavení," černý humor "videa, viz níže uváděno. Něco na tom asi bude. Jinak dole mám překlep, stalo se.
  12.08.2009 17:13 Ronin
 
Ale největší bomba, že na ČT neproběhne repríza pořadu Uvolněte se prosím s pravou blondýnou s Parlamentu, která kandiduje za SZ, ale neví co je to biomasa.
  12.08.2009 17:56 XXX
 
for Ronin
Tak to ti povím, že to by byla fakt BOMBA. U zelených a nevědět co je to biomasa, to je fakt něco. Kdopak ji asi k zeleným dostal - že by to byl pan Bursík? Jak si svoje členství zasloužila-že by na válendě? A jak se taky zviditelnila !!! - chudák bývalý kolega Čermák, co ho to stálo nervů.
  11.08.2009 16:57 pro zamyšlwní - exministr <ilona.markova@volny.cz>
 
poslední věta
vystihuje zcela našeho exministra


http://frekvence1.stream.cz/video/302227/

Odpovídáte X
Odpovědět | 11.8.2009 (14:51) | # | X další..
http://frekvence1.stream.cz/video/323937/

Odpovídáte X
Odpovědět | 11.8.2009 (14:46) | # | X to je dílo
http://frekvence1.stream.cz/video/337880/
  12.08.2009 09:07 XXX
 
Překlopeno ze stránek UBS.

Postřehy pana Krauze při rozhovorech s blondýnkou jsou sice přesné a na 100% pravdivé, ale protože to říká jenom pan Krauz, což je herec a bavič (mimochodem velice dobrý), tak to nikdo moc vážně nebere. Pokud si to kdokoliv poslechne, tak se možná zasměje, možná zamračí, ale to je všechno. Žádné závěry se z tohoto nedělají i když je to pravda. Pěkný večer všem.
  11.08.2009 15:25 tiskař <radeji@ne.cz>
 
Dobry den, nezlobte se, že neuvádím své pravé jméno a kontakt. Mám pouze jednu otázku. Jak je možné, že v době krize, kdy jsou propouštěni čeští pracovníci a mnohé podnika zcela ukončují svoji výrobu, nechává stát tisknout hlasovací lístky a veškeré volební tiskoviny v tiskárně v Rakouském Tullnu. Státní zakázku sice vyhrála břeclavská tiskárna Moraviapress, a.s., ale jejím jediným akcionářem je právě rakouská tiskárna Goldmanndruck.... Jto škoda. V Náchodě zcela ukončila výrobu tiskárna Merkurtisk a propustila svých 120 zaměstnanců - možná jim šlo pomoci, kdyby stát kontroloval kam jdou peníze za státní zakázky...
  11.08.2009 15:56 tiskaři,
 
no a co, nebo kdo je stát? Svého času, ve Francii, Ludvík IV., boční brankou se vracel v noci do Versailes od milenky, byl zastaven zdejší stráží s dotazem kdo je tam, řekl : "STÁT, TO JSEM JÄ",.... no a stráž, která poznala hlas Ludvíka IV. mu umožnila vstup do Versailes. Tak co má stát společného s tiskem hlasovacích lístků? Snad nějaká konkrétní osoba,..možná,...ale stát???? to snad ne,....
  11.08.2009 20:06 tiskaři
 
omluva, byl to Ludvík XIV...
  12.08.2009 06:34 jarda
 
Hele, nemám informace, tak mi řekni jasně, kde se ty volební lístky budou vlastně tisknout. V Rakousku nebo v Břeclavi?